工装合同电子版（工装合同范本免费下载）

2018工装装修合同样本

一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

合同一经签订，甲方即应付工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（？年？月？日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

工程总价款：￥qzqz___元，大写（人民币）：qz__qz__qz___详见本合同装修工程报价单。工程款付款按下列支付：（1）次，对预算设计认可签订合同之日。

条：工程概况 工程：qz__qz__qz__qz__qz__qz__qz__居室规格：总计：施工面积qz__qz___平方米。施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。

下面我们将为大家带来2018装修施工合同范本，希望能够为大家提供到帮助。

工装全包装修合同

1、工装室内装修施工合同范本【一】 发包方：___（以下简称“甲方”）与承包方：___（以下简称“乙方”） 为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。

2、包工包料房屋装修合同1 委托方（甲方）：___电话：___ 承接方（乙方）：___电话：___ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

3、本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲．乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

4、施工内容：装修预算书中的全部工程项目和内容； 4委托方式：（ ）包工包料；（ ）包工部分包料；（ ）包工不包料； 5开工日期： 年月日 6竣工日期： 年月日 第二条：工程合同价款 1工程合同预算价格为。

5、房屋装修全包合同1 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

窗帘工装合同

1、窗帘工装合同1 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方将的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

2、甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下： 工程慨况及内容：。 承包方式；包工包料，不得转包、分包。 承包内容：祥见附表。

3、发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。 建设工期。 合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。

4、酒店工程窗帘合同1 甲方：___ 乙方：___ 工程概况及内容： 乙方向甲方位于的大楼提供窗帘的加工、安装，具体窗帘的规格、金额、样式详见协议附件。 质量标准及服务： 乙方按照甲方订购窗帘的样式、花色品种、安装要求，进行工程施工。